[손해배상민사소송 피고 입장 방어] 민사변호사, 건설공사 약정 이후 문제 제기한 상대방 청구 기각 시킴

손해배상민사소송 당한 의뢰인

의뢰인은 공사를 의뢰 받은 공사업체 대표로 고객이었던 원고로 인해 공사가 계속 지연되었다고 합니다.

하지만 원고는 모든 책임을 의뢰인에게 돌려 손해배상민사소송을 진행했다고 하는데요.

이에 억울해진 의뢰인은 법적 도움을 받고자 저희 대륜에 의뢰를 맡겨주셨습니다.

민사변호사 “공사 지연 책임 의뢰인에게 없어”

법무법인 대륜은 의뢰인과의 면밀한 상담을 통해 손해배상민사소송 사건 경험이 풍부한 3인 이상의 전문가로 이뤄진 전문변호사 팀을 구성하였습니다.

■ 피고는 정상적으로 공사를 진행하고 있었음에도 원고가 이를 방해한 경우가 많았음

■ 피고는 공사를 방해하거나 공사 중 설치한 기기를 파손한 사실이 없었음

■ 피고는 원고로부터 이 사건 공사에 관해 수십 건에 달하는 소송을 당했음

민사변호사 팀은 이 사건 공사를 지연 시킨 책임은 원고에게 있으며, 원고가 이를 피고에게 전가 시키고 있다고 주장했습니다.

법원, 원고 청구 이유 없어 기각

법무법인 대륜의 주장을 받아들여 법원은 “원고의 청구를 기각한다. 소송비용은 원고가 부담한다”는 판결을 내렸습니다.

법무법인 대륜은 법률전문가 3인 이상의 전담팀을 구성해 전문성을 극대화하며, 해결사례를 토대로 구축한 대륜만의 소송시스템으로 의뢰하신 사건을 성공으로 이끌어 오고 있습니다.

위 사례와 같은 상황으로 곤란을 겪고 계시다면 언제든 법무법인 대륜 민사변호사에 상담을 요청해주시길 바랍니다.